Assistance
Suivez-nous
Afin de toujours mieux tenir informés ses clients, le cabinet pivoine dispose d’un espace « extranet » pour partager avec eux les informations et données qui les concernent en toute sécurité.
 
Ils peuvent accéder à leur espace client :
Pour les dossiers judiciaires, sont accessibles notamment les
  • Actes de procédures (assignation, conclusions…)
  • Pièces communiquées dans le cadre de la procédure et aux pièces adverses,
  • Décisions de justice (jugement, arrêts…)
  • Dernières factures.

Pour les dossiers juridiques,
  • Kbis, derniers statuts,
  • Dossiers d’archives,
  • Dernières factures.  

CONSTRUCTION - MARCHÉS DE TRAVAUX À FORFAIT - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Publié le : 27/12/2019 27 décembre déc. 12 2019

Le règlement des travaux supplémentaires, dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, est souvent une difficulté majeure et même source de péril pour l’entrepreneur ou la société de BTP.

L’article 1793 du Code civil prévoit que l’entrepreneur « ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

Le marché de travaux à forfait est un carcan, source d’éventuels préjudices pour l’entrepreneur. Car des travaux supplémentaires, non-prévus ni chiffrés dans le marché à forfait, peuvent s’avérer indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage.

Et malgré le caractère indispensable de ces travaux supplémentaires (liés aux règles de l’art, sécurité de l’ouvrage, respect de la réglementation, sujétions de sol…), il conviendra de convaincre le maître d’ouvrage et d’obtenir de sa part une commande écrite, un ordre de service formalisé, une acceptation de non-équivoque actant de nouveaux prix… En pratique, ce sont souvent de réelles épreuves pour l’entrepreneur confronté parfois à des maîtres d’ouvrage, et des maîtres d’œuvre, récalcitrants, dédaigneux pour ne pas dire méprisants…

Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette problématique (3ème civ., 27 juin 2019, n°16-25262) avec la solution suivante :  en l’absence d’un accord exprès et non équivoque du maître de l'ouvrage sur la facturation des travaux supplémentaires, l’entrepreneur ne peut exiger le règlement de ces dépenses ; et ce malgré le caractère apparent desdits travaux, l’information régulière du maître d’ouvrage au cours du chantier et son silence à réception des réclamations chiffrées.

L’hypothèse d’une ratification tacite des travaux supplémentaires « suppose la démonstration d’une acceptation non-équivoque du maître d’ouvrage, qui doit être caractérisée par le juge du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation » (Cf. Ch.SIZAIRE, Construction-Urbanisme oct. 2019, n°121). Se prévaloir d’une ratification tacite demeure un risque trop important pour l’entrepreneur qui doit tenter pendant le déroulement des travaux, par tous moyens, d’obtenir un accord écrit du maître d’ouvrage sur les travaux supplémentaires à exécuter.

Sur le plan opérationnel, l’entrepreneur devra donc être attentif et vigilant sur les points suivants dans le cadre d’un marché de travaux à forfait :
  • analyse détaillée du descriptif des travaux
  • minimiser les aléas de chantier lors des études, clarifier les approximations présentes dans le Dossier de consultation
  • détailler techniquement les postes de travaux et les chiffrer isolément dans le devis/offre, et ce malgré le forfait
  • pendant les travaux, faire constater immédiatement au maître d’ouvrage et à son maître d’œuvre les sujétions rencontrées justifiant le chiffrage de travaux supplémentaires
  • menacer de suspendre les travaux ou de solliciter une expertise judiciaire en référé afin d’obtenir un accord écrit sur les travaux supplémentaires
L’entrepreneur devra apprécier les enjeux entre le risque d’une résiliation du marché de travaux à ses dépens, de l’application de pénalités de retard (ou autres sanctions…) et la poursuite des travaux en supportant ainsi, sans contrepartie, les travaux supplémentaires indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage.

Historique

  • PROCÉDURES COLLECTIVES – PLAN DE SAUVEGARDE OU DE REDRESSEMENT - MODIFICATION SUBSTANTIELLE
    Publié le : 22/01/2020 22 janvier janv. 01 2020
    Entreprises en difficultés
    L’article L626-26 du Code de commerce prévoit que le débiteur peut solliciter une modification substantielle de son plan de sauvegarde ou de redressement. Ces demandes de modification doivent être motivée par un élément nouveau, par rapport aux éléments existant au jour de l’arrêté du plan, et...
  • DROIT DES SOCIÉTÉS - SAS - CLAUSE D'EXCLUSION
    Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020
    Corporate, droit de sociétés, financement
    La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés modifie un certain nombre de dispositions, dont celles relatives au régime des clauses d’exclusions dans les statuts de SAS. Pour rappel, la clause d’exclusion dans les SAS est pr...
  • DROIT DES SOCIÉTÉS - SCI - OBLIGATIONS DU GÉRANT
    Publié le : 27/12/2019 27 décembre déc. 12 2019
    Corporate, droit de sociétés, financement
    Pour rappel, l’article 1856 du Code civil relatif aux sociétés civiles, prévoit que « les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'an...
  • CONSTRUCTION - MARCHÉS DE TRAVAUX À FORFAIT - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
    Publié le : 27/12/2019 27 décembre déc. 12 2019
    Construction, Immobilier et Urbanisme
    Le règlement des travaux supplémentaires, dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, est souvent une difficulté majeure et même source de péril pour l’entrepreneur ou la société de BTP. L’article 1793 du Code civil prévoit que l’entrepreneur « ne peut demander aucune augmentation de prix,...
  • PROCÉDURE COLLECTIVE - CRÉANCIER RÉTENTEUR - TRANSPORTEUR
    Publié le : 18/12/2019 18 décembre déc. 12 2019
    Entreprises en difficultés
    L’ouverture d’une procédure collective emporte interdiction de régler les créances antérieures. Les créanciers sont invités à déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture. L’interdiction des paiements ne trouve toutefois pas à s’appliquer au créancier r...
  • DROIT DES SOCIÉTÉS : RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS LES SOCIÉTÉS COTÉES - ENCADREMENT
    Publié le : 09/12/2019 09 décembre déc. 12 2019
    Corporate, droit de sociétés, financement
    La loi Pacte du 22 mai 2019 a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures permettant de créer « un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants de sociétés cotées », afin de transposer la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017, sur l’engage...
<< < ... 177 178 179 180 181 182 183 ... > >>